Fomos bem sucedidos também no arremate do Lote E do leilão nº 5 da Aneel, no valor de R$ 97,9 milhões.
O lote é composto por 230 km de linhas de transmissão e 900 MVA de potência de subestações e
instalações que servirão para expansão do sistema de transmissão nos estados do Paraná e Santa
Catarina. Além disso, favorecerão o crescimento da carga e o escoamento da energia gerada pela Usina
Hidrelétrica Baixo Iguaçu, participação em que a Copel detém 30% e cujas obras foram retomadas no início
de 2016. pág 3
Empreendimento
Potência
Instalada
(MW)
Garantia
Física (MW
médios)
Propriedade
%
UHE Baixo Iguaçu 350,2 172,8 30%
Potência
Instalada
(MW)
Proporc.
Garantia
Fisica (MW
Médios)
Proporc.
Previsão de
Operação
Comercial
Vencimento
de Outorga
105,1 51,8 01.12.2018 19.08.2047
• Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu: Com participação de 30% no empreendimento, a Companhia estima
investir R$ 592,4 milhões. Em março de 2015, foi publicada decisão autorizando a retomada das obras
que haviam sido paralisadas em função da suspensão da Licença de Instalação do empreendimento
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª região. No entanto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio impôs condicionantes adicionais ao licenciamento ambiental que impedem a
28
retomada imediata da obra. O consórcio empreendedor encaminhou ao Instituto Ambiental do Paraná -
IAP as informações necessárias para o atendimento de tais condicionantes e, em agosto de 2015, a
licença foi emitida. Com a licença do IAP, o consórcio está tomando providências para que as obras
sejam retomadas em sua plenitude o mais breve possível.
Em decorrência de ato do poder público, caso fortuito e de força maior, a Aneel, através do Despacho
n° 130 de 19.01.2016, reconheceu, a favor do Cebi, excludência de responsabilidade pelo atraso na
implantação do empreendimento de um período correspondente a 626 dias, recomendando ao MME a
prorrogação do prazo da outorga e determinando à CCEE que promova a postergação do início do
período de suprimento dos CCEARs pelo período do excludente de responsabilidade reconhecido.
A usina terá capacidade instalada de 350,2 MW com participação de 30% da Copel Geração e
Transmissão em parceria com a Geração Céu Azul S.A.
• Linha de transmissão Baixo Iguaçu — Realeza, com 38 km de extensão e com objetivo de
escoamento da energia da nova UHE Baixo Iguaçu.
Em 10.10.2014 foi assinado o 1º aditivo ao Contrato de Concessão MME nº 002/2012 formalizando a transferência de 30% da Concessão da
UHE Baixo Iguaçu para a Copel Geração e Transmissão.
18.7.1 Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - Cebi
A Copel Geração e Transmissão participa com 30% no consórcio com objetivo de construir e explorar o
empreendimento denominado Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, com potência instalada mínima de
350,20 MW, localizado no Rio Iguaçu, entre os Municípios de Capanema e de Capitão Leônidas Marques, e
entre a UHE Governador José Richa e o Parque Nacional do Iguaçu, no Estado do Paraná.
60
O início da geração comercial da unidade 1, previsto para 1º.12.2018, e das unidades 2 e 3, para janeiro e
fevereiro de 2019, respectivamente. O cronograma anterior sofreu alterações em função da suspensão da
Licença de Instalação, conforme a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-RS), ocorrida
em 16.06.2014, e que paralisou as obras a partir de seu recebimento em 07.07.2014. Em março de 2015,
foi publicada decisão autorizando a retomada das obras. No entanto, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio impôs condicionantes adicionais ao licenciamento ambiental que
impedem a retomada imediata da obra. O Cebi encaminhou ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP as
informações necessárias para o atendimento de tais condicionantes e, em agosto de 2015, a licença foi
emitida. Com a licença do IAP, o consórcio está tomando providências para que as obras sejam retomadas
na sua plenitude o mais breve possível.
Em decorrência de ato do poder público, caso fortuito e de força maior, a Aneel, através do Despacho
n° 130 de 19.01.2016, reconheceu, a favor do Cebi, excludência de responsabilidade pelo atraso na
implantação do empreendimento de um período correspondente a 626 dias, recomendando ao MME a
prorrogação do prazo da outorga e determinando à CCEE que promova a postergação do início do período
de suprimento dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs pelo
período do excludente de responsabilidade reconhecido.
Em 31.12.2015, os gastos realizados nesse empreendimento apresentavam o saldo de R$ 270.097.
38.3 Leilão de Transmissão 005/2015
A Copel Geração e Transmissão arrematou o Lote E do Leilão de Transmissão nº 005/2015, realizado em
18.11.2015. O empreendimento, que foi conquistado sem deságio, conta com uma RAP de R$ 97.948 e
investimento total previsto pela Aneel de R$ 580.595, e é composto por diversas instalações totalizando 230
km de linhas de transmissão e 3 subestações.
124
A entrada em operação comercial das instalações i) LT 525 kV Curitiba Leste – Blumenau C1 e da ii) LT 230
kV Baixo Iguaçu – Realeza esta prevista para 04.03.2021 e as demais instalações para 04.09.2019.
Veja documento Completo
http://www.copel.com/hpcopel/root/sitearquivos2.nsf/arquivos/dfp2015_port/$FILE/dfp2015_port.pdf